(1) Searching for "2019052409093715707" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Installateurarbeiten - DE-Darmstadt
Installateurarbeiten
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Installation von Zentralheizungen
Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen
Installation von kältetechnischen Anlagen
Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
Wasserinstallationsarbeiten
Verlegen von Abwasserleitungen
Installation von Sanitäreinrichtungen
Dokument Nr...: 241484-2019 (ID: 2019052409093715707)
Veröffentlicht: 24.05.2019
*
DE-Darmstadt: Installateurarbeiten
2019/S 100/2019 241484
Bekanntmachung einer Änderung
Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit
Legal Basis:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
Planckstraße 1
Darmstadt
64291
Deutschland
Telefon: +49 6159/71-3175
E-Mail: [1]f.hisung@gsi.de
Fax: +49 6159/71-2981
NUTS-Code: DE711
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]www.gsi.de
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
HLSK-Installation (Heizung, Lüftung,Sanitär, Kälte) SB2-SB3
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45330000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331000
45331100
45331200
45331231
45332000
45332200
45332300
45332400
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE711
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Vertrags:
Installationsarbeiten für Sanitär, Heizung, Lüftung und Kälte für die
brandschutztechnische Ertüchtigung vonbestehenden Verwaltungsgebäuden.
Die Arbeiten sollen in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden.
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt IV: Verfahren
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2016/S 113-201327
Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die
Konzessionsvergabe:
02/06/2016
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus
Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Diehl GmbH
Kaiserstr. 97a
Kaiserslautern
67661
Deutschland
Telefon: +49 631534060
E-Mail: [4]kaiserslautern@diehl-gmbh.de
Fax: +49 6315340624
NUTS-Code: DEB32
Internet-Adresse: [5]www.diehl-gmbh.de
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt
des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 433 013.82 EUR
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Deutschland
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2019
Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession
VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45330000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45331000
45331100
45331200
45331231
45332000
45332200
45332300
45332400
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DE711
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:
Installationsarbeiten für Sanitär, Heizung, Lüftung und Kälte für die
brandschutztechnische Ertüchtigung vonbestehenden Verwaltungsgebäuden.
VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 12
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 62 454.89 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Diehl GmbH
Kaiserstr. 97a
Kaiserslautern
67661
Deutschland
Telefon: +49 631534060
E-Mail: [6]kaiserslautern@diehl-gmbh.de
Fax: +49 6315340624
NUTS-Code: DEB32
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer
Vertragsänderungen):
Auftragserweiterung zur bauablaufbedingten Änderung von technischen und
GSI spezifischen Anforderungenim Laufe der Planung (Massenmehrungen).
VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher
Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte
(Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72
Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1
Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde,
und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:
Die Ausschreibung basierte auf dem Stand der Entwurfsplanung. Das
bedeutet, dass nicht alle Standardlösungen GSI in die Planung
eingeflossen sind. Durch Änderung der technischen und GSI spezifischen
Anforderungen im Laufe der Planung ergaben sich erhebliche
Massenmehrungen (teilweise Materialwechsel),die nicht im Schätz-LV
berücksichtigt waren. Aus bauablauftechnischer Sicht wäre ein
Auftragnehmerwechsel mit Bauzeitverzögerung und beträchtlichen
Mehrkosten verbunden. Eine Trennung der Nachtrags-Maßnahmen vom
Hauptauftrag ist weiterhin im Hinblick auf die zwingend erforderliche
Gesamt-Gewährleistung als auch in Bezug auf das beengte Baufeld nicht.
VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter
Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und
Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der
durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 663 377.85 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 725 832.74 EUR
[BUTTON] ×
Direktlinks
HTML ____________________
PDF ____________________
PDFS ____________________
XML ____________________
[BUTTON] Schließen
References
1. mailto:f.hisung@gsi.de?subject=TED
2. http://www.gsi.de/
3. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201327-2016:TEXT:DE:HTML
4. mailto:kaiserslautern@diehl-gmbh.de?subject=TED
5. http://www.diehl-gmbh.de/
6. mailto:kaiserslautern@diehl-gmbh.de?subject=TED
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|